МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 июня 2011 г. N 505
Во исполнение мероприятий по реализации
подпрограммы "Модернизация здравоохранения Московской области на 2011-2012
годы" (далее - Подпрограмма), приказываю:
1. Заведующему отделом закупок и
эксплуатации оборудования Управления развития материально-технической базы -
Панченко Д.В.:
- организовать работу по разработке
конкурсной документации для привлечения независимой специализированной
организации для осуществления мониторинга хода реализации Программы, в том
числе с выполнением функций технического надзора, финансово-технического
аудита, с выполнением анализа организационно-технических факторов мероприятий
Подпрограммы, подготовкой комплекса необходимых отчетных документов. Срок
исполнения до 24 июня 2011 года;
- организовать работу по разработке
типовой аукционной документации открытого аукциона в электронной форме на право
заключения Государственного контракта (далее - Контракт) на выполнение функций
генерального подрядчика при проведении капитального ремонта учреждений
здравоохранения в рамках реализации Подпрограммы. Срок исполнения до 24 июня
2011 года;
- организовать проверку формирования
пакета документов, входящих в состав аукционной документации по капитальному
ремонту учреждений здравоохранения.
2. Утвердить:
- типовую информационную карту аукционной
документации по капитальному ремонту учреждений здравоохранения (Приложение N
1);
- проект Контракта, являющегося
неотъемлемой частью аукционной документации по капитальному ремонту учреждений
здравоохранения (Приложение N 2);
- порядок подписания Контракта,
являющегося неотъемлемой частью аукционной документации по капитальному ремонту
учреждений здравоохранения (Приложение N 3);
- порядок формирования технического
задания аукционной документации для проведения открытого
аукциона в электронной форме на право заключения Контракта на выполнение
генерального подряда при проведении капитального ремонта (Приложение N
4).
3. Контроль за
исполнением приказа возложить на Первого заместителя министра Герцева К.Б.
Министр здравоохранения
Правительства Московской области
В.Ю.СЕМЕНОВ
Приложение N 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Московской области
от 21 июня 2011 г. N 505
Типовая информационная карта
аукционной документации
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Допустимость
│ Основной параметр
аукционной документации │
│ изменений
│ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заполняется │Предмет Аукциона: │
│Заказчиком │Выполнение работ по капитальному ремонту │
│ │_____________________________ │
│ │по адресу:
│
│ │___________________________________________________________│
│ │
│
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заполняется │Заказчик:
_________________________________________
│
│Заказчиком │Адрес: ____________________________________________ │
│ │Контактные лица от
Заказчика: │
│ │________________________________________ │
│ │Контактный телефон/факс:
т/ф: _______________, факс │
│ │__________________ │
│ │Адрес электронной почты
(E-mail): │
│ │____________________________ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме │
│подлежит │
│
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа. │
│подлежит │Участник
размещения заказа должен соответствовать следующим│
│ │требованиям: │
│ │а) соответствие Участника
размещения заказа требованиям, │
│ │предъявляемым
законодательством Российской Федерации к │
│ │лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся │
│ │предметом
торгов (копия свидетельства о допуске к
│
│ │определенному виду или
видам работ, которые оказывают │
│ │влияние на безопасность
объектов капитального │
│ │строительства); │
│ │б) не проведение ликвидации
Участника размещения заказа - │
│ │юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о │
│ │признании
Участника размещения заказа - юридического лица, │
│ │индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии
│
│ │конкурсного
производства;
│
│ │в) не приостановление
деятельности Участника размещения │
│ │заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской │
│ │Федерации об
административных правонарушениях, на день
│
│ │рассмотрения Заявки на
участие в Аукционе; │
│ │г) отсутствие у Участника
размещения заказа задолженности │
│ │по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам│
│ │в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные │
│ │фонды за прошедший
календарный год, размер которой │
│ │превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости │
│ │активов Участника
размещения заказа по данным бухгалтерской│
│ │отчетности за последний
завершенный отчетный период. │
│ │(Участник
размещения заказа считается соответствующим
│
│ │установленному требованию в
случае, если он обжалует │
│ │наличие указанной
задолженности в соответствии с │
│ │законодательством
Российской Федерации и решение по такой │
│ │жалобе на день рассмотрения
Заявки на участие в Аукционе не│
│ │принято);
│
│ │д) отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков │
│ │сведений об Участнике
размещения заказа; │
│ │е) выполнение Участником
размещения заказа за последние │
│ │пять лет, предшествующие
дате окончания срока подачи заявок│
│ │на участие в аукционе,
работ по строительству, │
│ │реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального │
│ │строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или │
│ │одной из нескольких групп,
подгрупп работ, на выполнение │
│ │которых
размещается заказ, в соответствии с номенклатурой │
│ │товаров, работ, услуг для
нужд заказчиков, утверждаемой │
│ │федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим │
│ │нормативное правовое регулирование в
сфере размещения │
│ │заказов, стоимость которых
составляет не менее чем двадцать│
│ │процентов
начальной (максимальной) цены Контракта (цены
│
│ │лота), на право заключить который проводится аукцион. При │
│ │этом
учитывается стоимость всех выполненных участником │
│ │размещения заказа (с учетом
правопреемственности) работ по │
│ │строительству,
реконструкций, капитальному ремонту одного
│
│ │из
объектов капитального строительства (по выбору участника│
│ │размещения заказа). │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Язык Заявки на участие в Аукционе. │
│подлежит │Русский
│
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Источник финансирования: средства бюджета Московской │
│подлежит │области
│
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Валюта Заявки на участие в Аукционе: │
│подлежит │Рубль Российской Федерации │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заполняется │Начальная (максимальная) цена
Контракта: │
│Заказчиком │_______________________ руб. │
│ │(сумма прописью), в т.ч.
НДС 18% │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Шаг Аукциона │
│подлежит │устанавливается
0,5% начальной (максимальной) цены
│
│ │Контракта, что составляет:
_____________ руб. │
│ │В течение 10 мин. с момента
завершения торгов любой │
│ │участник открытого аукциона
вправе подать предложение о │
│ │цене Контракта, независимо
от "шага аукциона" с учетом
│
│ │требований, предусмотренных
частями 8 и 9 статьи 41.10 │
│ │94-ФЗ от 21.07.2005 г. о
размещении заказов на поставку │
│ │товаров, выполнение работ,
оказание услуг для │
│ │государственных и
муниципальных нужд. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Порядок формирования цены Контракта: │
│подлежит │Начальная (максимальная)
цена Контракта определена на │
│ │основании
локальных смет, выполненных базисно-индексным
│
│ │методом в соответствии с
техническим заданием и МДС 81- │
│ │35.2004 по Федеральным
единичным расценкам в базе 2001 года│
│ │по разделам и с пересчетом
в текущий уровень цен с помощью │
│ │коэффициентов индексации. При
формировании цены Контракта │
│ │учтены все расходы на
перевозку, страхование, уплату │
│ │таможенных пошлин, налогов
и других обязательных платежей, │
│ │связанные
с выполнением Контракта.
│
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Форма, сроки и порядок оплаты Контракта: │
│подлежит │Без
аванса. Оплата производится Заказчиком по безналичному
│
│ │расчету на основании Акта о
приемке выполненных работ по │
│ │форме КС-2, Справки о
стоимости выполненных работ и затрат │
│ │по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата │
│ │России от 11.11.99 г. N
100, а также Счета и Счета-фактуры │
│ │на выполненные работы. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Требование к содержанию и составу Заявки на участие в │
│подлежит │Аукционе:
│
│ │Первая часть заявки на
участие в открытом аукционе в │
│ │электронной форме должна
содержать: │
│ │а) cогласие
участника размещения заказа на выполнение
│
│ │работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных │
│ │документацией об открытом
аукционе в электронной форме при │
│ │условии
размещения заказа на выполнение работ, оказания │
│ │услуг, в том числе
означающее согласие на использование │
│ │товара, указание
на товарный знак которого содержится в
│
│ │документации об открытом
аукционе, или согласие участника │
│ │размещения заказа на
выполнение работ, оказание услуг на │
│ │условиях, предусмотренных
документацией об открытом │
│ │аукционе
в электронной форме при условии размещения заказа │
│ │на выполнение работ,
оказания услуг, указание на товарный │
│ │знак
предлагаемого для использования товара и конкретные │
│ │показатели этого товара,
соответствующие эквивалентности, │
│ │установленной документацией
об открытом аукционе в │
│ │электронной форме, если
участник размещения заказа │
│ │предлагает для
использования товар, который является
│
│ │эквивалентным
товару, указанному в документации об открытом│
│ │аукционе в электронной
форме, при условии содержания в │
│ │документации об открытом
аукционе в электронной форме │
│ │указания на товарный знак
используемого товара, а также │
│ │требования о необходимости
указания в заявке на участие в │
│ │открытом аукционе
в электронной форме на товарный знак. │
│ │б) cогласие
участника размещения заказа на выполнение
│
│ │работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных │
│ │документацией об открытом
аукционе в электронной форме при │
│ │условии
размещения заказа на выполнение работ, оказания │
│ │услуг, а также конкретные
показатели, соответствующие │
│ │значениям, установленным
документацией об открытом аукционе│
│ │в электронной форме, и
товарный знак (при его наличии) │
│ │предлагаемого для
использования товара при условии │
│ │отсутствия в документации об открытом
аукционе в
│
│ │электронной форме указания
на товарный знак используемого │
│ │товара.
│
│ │Вторая часть заявки на
участие в открытом аукционе в │
│ │электронной форме должна
содержать следующие документы и │
│ │сведения:
│
│ │1) фирменное наименование
(наименование), сведения об │
│ │организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый│
│ │адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, │
│ │паспортные
данные, сведения о месте жительства (для
│
│ │физического лица), номер
контактного телефона, │
│ │идентификационный номер
налогоплательщика; │
│ │2) копии документов,
подтверждающих соответствие участника │
│ │размещения заказа следующим
требованиям: соответствие │
│ │участников размещения
заказа требованиям, устанавливаемым в│
│ │соответствии с
законодательством Российской Федерации к │
│ │лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, │
│ │оказание
услуг, являющихся предметом торгов (копия │
│ │свидетельства о допуске к
определенному виду или видам │
│ │работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов │
│ │капитального
строительства);
│
│ │3) копия разрешения на ввод
объекта капитального │
│ │строительства в
эксплуатацию, копия акта приемки объекта
│
│ │капитального
строительства (за исключением случая, если
│
│ │застройщик являлся лицом,
осуществляющим строительство) при│
│ │проведении
аукциона свыше 50 млн. руб.;
│
│ │4) копии документов,
подтверждающих соответствие работ │
│ │требованиям, установленным
в соответствии с │
│ │законодательством
Российской Федерации. │
│ │Документы, подтверждающие
соответствие работ требованиям, │
│ │установленным
в соответствии с законодательством Российской│
│ │Федерации:
│
│ │- Сертификат соответствия
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 - │
│ │2001 "Системы менеджмента
качества". │
│ │-
Технологические карты на выполнение работ (на виды │
│ │работ, согласно
техническому заданию).
│
│ │- Положение по охране труда
и технике безопасности. │
│ │- Положение о
производственном экологическом контроле в │
│ │соответствии
со ст. 67 Федерального Закона РФ от 10.01.2002│
│ │N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды";
│
│ │5) решение об одобрении или о
совершении крупной сделки │
│ │либо копия такого решения в
случае, если требование о │
│ │необходимости наличия
такого решения для совершения крупной│
│ │сделки установлено законодательством
Российской Федерации и│
│ │(или) учредительными
документами юридического лица и если │
│ │для участника размещения
заказа поставки товаров, │
│ │выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом │
│ │Контракта, или внесение
денежных средств в качестве │
│ │обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе, │
│ │обеспечения исполнения
Контракта являются крупной сделкой. │
│ │Предоставление указанного
решения не требуется в случае, │
│ │если начальная
(максимальная) цена Контракта не превышает
│
│ │максимальную сумму сделки,
предусмотренную решением об │
│ │одобрении или о совершении
сделок, предоставляемым для │
│ │аккредитации участника
размещения заказа на электронной │
│ │площадке.
│
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Объем выполняемых работ: │
│подлежит │В
соответствии с дефектной ведомостью и локальной сметой │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Согласно │Сроки и условия выполнения
работ: │
│данным │Начало: с момента подписания
Контракта. │
│подпрограммы
│Окончание: ___________ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Условия выполнения работ: │
│подлежит │- производство работ по
капитальному ремонту производится │
│ │без прекращения
эксплуатации объекта; │
│ │- производство работ
выполняется в рабочие дни с 8 до 20 и │
│ │в выходные дни по
письменному согласованию с Заказчиком; │
│ │- складские и бытовые
помещения Заказчиком не │
│ │предоставляются; │
│ │- допуск лиц подрядной
организации на объект будет │
│ │производиться только по
предварительно согласованным │
│ │спискам и при наличии
документов, подтверждающих их │
│ │личность;
│
│ │- затраты по перевозке
рабочих до объекта и обратно несет │
│ │Генподрядчик; │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Адрес электронной площадки: http://sberbank-ast.ru │
│подлежит │
│
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Срок и объем предоставления гарантий качества - 2 года на │
│подлежит │все работы, материалы и
изделия. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заполняется │Дата и время окончания срока подачи
Заявок на участие в
│
│Заказчиком │Аукционе.
│
│ │10 часов 00 минут
(московское время) "__" __________ 20__ │
│ │г.
│
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Обеспечение Заявки: 5% от начальной (максимальной) цены │
│подлежит │Государственного Контракта (лота) -
________ руб. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заполняется │Дата окончания срока
рассмотрения первых частей Заявок на
│
│Заказчиком │участие в Аукционе. │
│ │"__" __________
20__ г.
│
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заполняется │Дата проведения открытого
Аукциона. │
│Заказчиком │"__" __________ 20__ г.
Начало в __ ч. __ мин. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Срок рассмотрения второй части Заявок на участие в открытом│
│подлежит │аукционе в
электронной форме.
│
│ │В течение 5-и дней со дня
размещения на электронной │
│ │площадке протокола
проведения открытого аукциона в │
│ │электронной форме │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению не │Обеспечение исполнения Контракта (20% от
начальной │
│подлежит │(максимальной) цены Контракта) -
_______ руб. │
│ │Способ обеспечения исполнения
Контракта (безотзывной │
│ │банковской гарантии,
Контракта поручительства или после │
│ │передачи заказчику в залог
денежных средств, в том числе и │
│ │в форме взноса (депозита))
определяется участником аукциона│
│ │самостоятельно. │
│ │Документ, подтверждающий
обеспечение Контракта, должен быть│
│ │представлен
Заказчику Подрядчиком вместе с подписанным
│
│ │Контрактом через оператора
электронной площадки. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заполняется │Реквизиты для перечисления указанных
денежных средств: │
│Заказчиком │............................ │
│ │............................ │
│ │............................ │
│ │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Срок заключения (подписания) Контракта. │
│подлежит │Контракт
должен быть заключен не ранее 10 дней со дня │
│ │размещения на официальном
сайте протокола подведения итогов│
│ │Аукциона в электронной
форме │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Изменению
не │Документы, представляемые Заказчику в течение 3-х дней │
│подлежит │после направления подписанного электронной-цифровой
│
│ │подписью проекта Контракта
оператору электронной площадки: │
│ │1. Локальная смета, обосновывающая
цену Контракта, │
│ │предложенную
участником аукциона, выполненная базисно-
│
│ │индексным методом в
соответствии с техническим заданием и │
│ │МДС 81-35.2004 по
Федеральным единичным расценкам в базе │
│ │2001 года по разделам и с
пересчетом в текущий уровень цен │
│ │с помощью коэффициентов
индексации, разработанных ФГУ │
│ │"Федеральным центром
по ценообразованию в строительстве и │
│ │промышленности строительных
материалов" и введенных в │
│ │действие Федеральным
агентством по строительству и жилищно-│
│ │коммунальному хозяйству и в
соответствии с МДС 13-14.2000. │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение N 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Московской области
от 21 июня 2011 г. N 505
КОНТРАКТ N _________
на выполнение функций генерального
подрядчика при проведении
капитального ремонта
г. "____________"
"___"___________ 2011 г.
Государственное (муниципальное) учреждение здравоохранения Московской
области "_______", именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице руководителя
учреждения
__________, действующего на основании Положения, с одной стороны
и
________________________в лице _________________________, действующего
на
основании
___________________, именуемое в
дальнейшем
"Генподрядчик", с
другой стороны, на основании Федерального закона N
94-ФЗ от 21.07.05 г. "О
размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг
для государственных и
муниципальных нужд", результатов размещения заказа
путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол N
_______
от __________
2011 г.)
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
Контракт (далее
по тексту - "Контракт") о нижеследующем:
1. Термины и их
толкование
1.1. Акт приемки законченного
капитального ремонта объекта рабочей комиссией - означает документ, подписанный
членами рабочей комиссии, назначаемой Учреждением, подтверждающий выполнение
работ на объекте в соответствии с проектом (сметой).
1.2. Акт о приемке выполненных работ -
документ, составленный по унифицированной форме КС-2, утвержденной
Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 года N 100, и оформляемый Сторонами
для приемки выполненных строительно-монтажных работ.
1.3. Временные здания и сооружения -
временные здания и сооружения Подрядчика любого типа, необходимые для
выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть
разобраны и вывезены Подрядчиком за свой счет за пределы Объекта.
1.4. Государственные органы и органы
местного самоуправления - субъекты гражданского права, которые в случаях,
установленных нормативными документами, выдают разрешения на проектирование,
капитальный ремонт, согласовывают Проект, дают заключения по Проекту, проводят
экспертизы Проекта, осуществляют надзор за капитальным ремонтом, участвуют в
приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.
1.5. Генеральный подрядчик (Генподрядчик)
- лицо по Контракту, которое полностью отвечает за осуществление капитального
ремонта в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и в
обусловленный срок, за обеспечение высокого качества выполняемых строительных и
монтажных работ на Объекте, за ввод Объекта в эксплуатацию.
1.6. Календарный план - согласованный при
подписании Контракта Сторонами документ, устанавливающий сроки выполнения
работ.
1.7. Технический
мониторинг - деятельность, связанная с наблюдением, проверкой и анализом, как
текущего, так и последующего (в рамках сроков оказания услуг определенных
Контрактом) процесса капитального ремонта Объекта, направленная на
своевременное обнаружение и устранение Заказчиком возникающих в ходе
капитального ремонта Объекта каких-либо отклонений от требований действующего
законодательства РФ и Контракта на проведение капитального ремонта
соответствующего Объекта.
1.8. Финансовый мониторинг -
осуществление действий, связанных с проверкой и анализом, как текущей, так и
последующей (в рамках сроков оказания услуг определенных Контрактом) финансовой
деятельности Подрядной организации в рамках реализации Контракта на проведение
капитального ремонта Объекта, с целью:
- проведения
анализа и осуществления последующего контроля за целевым расходованием
Подрядной организацией денежных средств выделяемых получателями бюджетных
средств, в ходе капитального ремонта Объекта, а также проверки соответствия
сметных и фактических расходов проектным показателям;
- проверки соответствия стоимости
выполненных подрядной организацией работ в рамках капитального ремонта Объекта,
сметам, указанных в Контракте на проведение капитального ремонта Объекта;
- выявления финансово-плановых
показателей, которые могут привести к какому-либо отклонению от запланированных
показателей.
Далее понятия "Технический
мониторинг" и "Финансовый мониторинг" совместно именуются
"Ежемесячный мониторинг".
1.9. Надзорная компания - организация,
привлекаемая МЗ МО на основании конкурса, для осуществления услуг по
ежемесячному мониторингу за капитальным ремонтом Объекта, которая имеет
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Надзорная компания подтверждает факт
выполнения работ по каждому этапу на Актах о приемке выполненных работ по форме
КС-2. В случае отсутствия на Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 подтверждения
Надзорной компанией, работы считаются не принятыми и оплате не подлежат.
1.10. Исполнительная документация -
комплект технической документации, подготавливаемый Генподрядчиком, в ходе
выполнения строительно-монтажных работ на Объекте, в состав которой входят:
1.10.1. Документированные результаты
входного контроля качества, технические паспорта, сертификаты качества,
сертификаты соответствия, таможенная и иная документация на материалы,
оборудование, конструкции и комплектующие изделия (сопроводительная
документация), получаемая от поставщиков или заводов-изготовителей.
1.10.2. Документированные результаты
операционного контроля качества - специальные и общие журналы производства
работ.
1.10.3. Документированные результаты
приемочного контроля качества - акты освидетельствования скрытых работ;
исполнительные схемы инженерных коммуникаций; акты об индивидуальных испытаниях
смонтированного оборудования и инженерных систем (Акты по формам ИГАСН и
эксплуатирующих организаций), чертежи выполненных в натуре
строительно-монтажных работ по отдельным частям зданий, инженерным сетям и
сооружениям.
1.10.4. Иная документация,
предусмотренная требованиями и другой нормативной документацией.
1.11. Материалы - строительные
конструкции, изделия, комплектующие изделия, отделочные и другие материалы,
необходимые для выполнения работ. Все материалы должны иметь сертификат
качества в соответствии с законодательством РФ и проектной документацией.
1.12. Нормативная
документация означает совокупность нормативно-технических актов
(Градостроительный кодекс, Строительные нормы и правила - СНиП, государственные
стандарты - ГОСТ, своды правил по проектированию и строительству - СП,
Территориальные строительные нормы Московской области - ТСН МО, стандарты
предприятий строительного комплекса - СТП, стандарты общественных объединений -
СТО), которые устанавливают обязательные требования и правила, предназначенные
для их применения на всех стадиях создания готовой строительной продукции.
1.13. Объект -
____________________________, расположенный по адресу:
Московская область,
_______________________________, согласно утвержденной проектно-сметной
документации.
1.14. Оборудование - означает инженерное
оборудование, необходимое для нормального функционирования всех
технологических, инженерных и вспомогательных систем Объекта.
1.15. Проектная документация - комплект
исходно-разрешительной, градостроительной, архитектурно-строительной,
технической и иной документации, которая в установленном Законом порядке
согласовывается, утверждается, при необходимости проходит экспертизу.
1.16. Справка о стоимости выполненных
работ и затрат - документ составленный по унифицированной форме КС-3,
утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 года N 100, и
применяемый для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы.
1.17. Субподрядные организации
(Субподрядчики) - специализированные подрядные организации, привлекаемые, при
необходимости, по Контракту Генподрядчиком для выполнения на строящемся Объекте
отдельных комплексов монтажных и специальных строительных работ.
1.18. Технический надзор - осуществляемый
Заказчиком контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соответствием выполняемых работ проектной документации, соблюдением сроков их
выполнения, качеством используемых материалов, а также целевым использованием
средств.
1.19. Этап работ - объемы отдельных видов
работ, выполненных за отчетный период.
2. Предмет
Контракта
2.1. Предметом настоящего Контракта
является выполнение функций генерального подрядчика при выполнении капитального
ремонта ГУЗ МО (МУЗ) "________" по адресу: Московская область, г.
____________ (далее - Объект).
2.2. Генеральный подрядчик обязуется
выполнить работы по настоящему Контракту в соответствии с Техническим заданием
(Приложение N 1) и сметной документацией, утвержденной в установленном порядке
(Приложение N 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. Сроки
выполнения работ определяются в соответствии с Календарным планом (Приложение N
2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.3. Заказчик обязуется создать
Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему
Контракту, организовать их приемку и оплатить обусловленную настоящим
Контрактом стоимость работ.
2.4. "_____", именуемое в
дальнейшем "Надзорная компания", осуществляет ежемесячный мониторинг хода реализации Программы модернизации здравоохранения Московской
области, определенная на основании открытого конкурса N ________ от
"__" ________ 2011 г.
3. Цена работ по
Контракту
3.1. Цена работ по настоящему Контракту
определяется Протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме от ________ 2011 N ______ и составляет __________
(_______________) рублей _____ копеек, включая НДС 18%.
3.2. Цена настоящего Контракта является
фиксированной и индексации не подлежит на весь период действия настоящего
Контракта.
3.3. Источником финансирования работ по
настоящему Контракту определены средства бюджета Московской области:
в сумме ________ (_____________________) рублей
_______ копеек:
в 2011 г. ________
(_____________________) рублей _______ копеек;
в 2012 г. ________
(_____________________) рублей _______ копеек.
3.4. Превышения Генеральным подрядчиком
проектных объемов работ, произошедшие по вине Генерального подрядчика,
оплачиваются Генеральным подрядчиком за свой счет.
3.5. Цена Контракта включает в себя
стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Генерального подрядчика,
необходимых для выполнения работ по настоящему Контракту.
4. Обязанности
Генерального подрядчика
4.1. Генеральный подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить собственными или
привлеченными силами работы по настоящему Контракту. В случае привлечения
субподрядчиков, информировать Заказчика о заключении Контракта подряда, а также
нести ответственность за надлежащее исполнение субподрядчиком выполняемых
работ.
4.1.2. В течение 5-ти рабочих дней с
момента заключения настоящего Контракта представить Заказчику График
производства работ, согласованный с Надзорной компанией.
4.1.3. Выполнять работы качественно, в
соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта, сметной документацией, рабочими чертежами, действующими техническими
нормами, регламентами и сдавать работы Заказчику в установленный срок.
4.1.4. Самостоятельно приобретать
материалы, изделия и конструкции, инженерное (технологическое) оборудование,
необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.1.5. Согласовывать с Заказчиком порядок
ведения работ на Объекте и обеспечивать его соблюдение на строительной
площадке.
4.1.6. В 3-х дневный срок, с момента
подписания настоящего Контракта, назначить ответственное лицо за выполнение
работ на Объекте. Копию приказа о назначении ответственного лица в течение 3-х
рабочих дней с момента подписания приказа, направить Заказчику.
4.1.7. Возводить своими и/или
привлеченными силами и средствами все временные сооружения, необходимые для
хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечить за
свой счет охрану строительных материалов, инструментов и оборудования до
передачи выполненных работ по настоящему Контракту Заказчику.
4.1.8. Обеспечивать временные
присоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте. Затраты по
временному присоединению коммуникаций на период выполнения работ на Объекте
несет Генеральный подрядчик.
4.1.9. Обеспечивать выполнение на Объекте
мероприятий, предусмотренных проектом производства работ, по охране труда и
технике безопасности. Допущенные нарушения Генеральный подрядчик устраняет за
свой счет и несет полную имущественную ответственность.
4.1.10. Вести в установленном порядке
общий и/или специальный журналы производства работ.
4.1.11. Обеспечивать ведение исполнительной
документации согласно действующим нормам и правилам и по окончании капитального
ремонта предоставить ее Заказчику.
4.1.12. При исполнении настоящего
Контракта проводить согласования, необходимые для выполнения работ.
4.1.13. Постоянно обеспечивать содержание
и уборку мусора на Объекте.
4.1.14. По завершении выполнения работ на
Объекте в 10-дневный срок со дня подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных работ вывезти за пределы Объекта, принадлежащие Генеральному
подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты,
строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный
мусор.
4.1.15. Извещать Заказчика и Надзорную
компанию о сроках завершения работ, которые подлежат проверке.
4.1.16. Извещать Заказчика за 3 рабочих
дня о готовности к приемке скрытых работ. Приступать к выполнению последующих
работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов
освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения
Заказчика, по требованию Заказчика Генеральный подрядчик обязан за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем
восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в
указанный срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт и работы
считаются принятыми. Вскрытие работ в этом случае, по требованию Заказчика,
производится за счет Заказчика.
4.1.17. При необходимости производить
индивидуальное испытание смонтированного оборудования на Объекте и комплексное
его опробование в присутствии Заказчика.
4.1.18. Письменно извещать Заказчика и
Надзорную компанию и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Генерального
подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.19. Своевременно и за свой счет по требованию
Заказчика и Надзорной компании исправлять все недостатки и дефекты, выявленные
в ходе выполнения работ, при их приемке и в период гарантийной эксплуатации
Объекта.
4.1.20. Извещать Заказчика в письменном
виде в течение 10 календарных дней об изменении статуса, наименования, места
нахождения, почтового адреса и иных реквизитов юридического лица с
представлением надлежащим образом заверенных копий документов. При неисполнении
либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы
и денежные средства, направленные Генеральному подрядчику по реквизитам,
указанным в настоящем Контракте, считаются направленными надлежащим образом.
4.1.21. За 5 рабочих дней до момента
окончания работ на Объекте письменно известить Заказчика и Надзорную компанию о
готовности к сдаче работ на Объекте.
4.1.22. Нести расходы по содержанию
Объекта, в части мест производства работ, на период выполнения работ на
Объекте.
4.1.23. В 7-дневный срок устранять
недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в ходе производства работ на
Объекте.
4.1.24. Соблюдать правила привлечения и
использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные
законодательством Российской Федерации.
4.1.25. По первому требованию
предоставить Заказчику и Надзорной компании информацию о ходе и состоянии
выполняемых работ на Объекте.
4.1.26. Участвовать в ревизионных
мероприятиях, проводимых органом, осуществляющим контроль и надзор за
использованием бюджетных средств, направленных на выполнение работ по
настоящему Контракту.
4.1.27. Выполнить свои обязательства,
предусмотренные другими статьями настоящего Контракта.
4.1.28. Осуществлять строительный
контроль процесса капремонта, согласно нормам российского законодательства
(Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468).
5. Обязанности
Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. В течение 5 рабочих дней со дня
подписания настоящего Контракта передать Генеральному подрядчику
проектно-сметную документацию в 1 экземпляре. Передаваемая документация, должна
быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, и
утверждена в установленном порядке.
5.1.2. В течение 10 рабочих дней со дня
подписания настоящего Контракта передать Генеральному подрядчику:
- по акту приема-передачи помещение(я) для производства работ на период капитального ремонта
Объекта и до его завершения. Помещение должно быть подготовлено для начала
капитального ремонта надлежащим образом, в том числе освобождено от имущества,
принадлежащего Заказчику и другим лицам, которые не связаны с выполнением работ
по настоящему Контракту;
- перечень исполнительной документации,
необходимой для приемки-передачи Объекта после завершения капитального ремонта
и ввода в эксплуатацию Объекта.
5.1.3. В 3-х дневный срок, с момента
подписания настоящего Контракта, назначить ответственное лицо за осуществление
контроля по настоящему Контракту. Копию приказа о назначении ответственного
лица в течение 3-х рабочих дней с момента подписания приказа, направить
Генподрядчику.
5.1.4. Обеспечить отключение и демонтаж
необходимого оборудования в зоне производства работ, а также допуск в строения (помещения) через которые проходят инженерные
коммуникации.
5.1.5. Принять работы, выполненные
Генеральным подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.6. Оплатить выполненные Генеральным
подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
5.1.7. При получении от Генерального
подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случаях, указанных
в п. 4.1.18 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и
порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ и
при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается
Заказчиком и Генеральным подрядчиком совместно с Надзорной компанией и
оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.1.8. Предоставить
Генеральному подрядчику и Надзорной компании документацию и информацию,
необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту.
5.1.9. Выполнить в полном объеме свои
обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего Контракта.
6. Сроки выполнения
работ
6.1. Срок выполнения работ по настоящему
Контракту в соответствии с Календарным планом (Приложение N 2):
- начало работ - с момента заключения
настоящего Контракта;
- окончание работ - "__" ______
201_ г.
Сроки начала и завершения отдельных
этапов работ (промежуточные сроки) - в соответствии с Календарным планом,
принятым и оформленным Сторонами в установленном порядке.
7. Порядок платежей
и расчетов по Контракту
7.1. Генеральный подрядчик приступает к
выполнению работ по настоящему Контракту без получения авансового платежа от
Заказчика.
7.2. Заказчик осуществляет Генеральному
подрядчику оплату за фактически выполненные работы по настоящему Контракту.
Расчет за выполненные работы производится
Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта на основании
следующих документов, представленных Генеральным подрядчиком:
- акта о приемке выполненных работ по
форме КС-2 (в 3 экземплярах), согласованных с Надзорной компанией;
- справки о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-3 (в 3 экземплярах);
- счета-фактуры (в 2 экземплярах);
- счета (в 2 экземплярах);
- исполнительной документации по
выполненным работам.
Факт выполнения работ по каждому этапу
должен быть подтвержден Надзорной компанией на актах о приемке выполненных
работ по форме КС-2.
В случае отсутствия на акте о приемке
выполненных работ по форме КС-2 подтверждения Надзорной компанией, работы
считаются не принятыми и оплате не подлежат.
7.3. Оплата выполненных работ
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального
подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком
актов по форме КС-2 и по форме КС-3 в 100% объеме на основании счета и
счета-фактуры.
7.4. Окончательный расчет за выполненные
работы по настоящему Контракту производится Заказчиком после приемки работ
приемочной комиссией, назначаемой Заказчиком.
7.5. Работы, выполненные Генеральным
подрядчиком с изменением или отклонением от проектной документации, не
оформленные в установленном порядке, оплате Заказчиком не подлежат.
7.6. Командировочные расходы Генеральному
подрядчику при выполнении настоящего Контракта не оплачиваются.
7.7. Право собственности на материалы,
оборудование, изделия и конструкции переходит от Генерального подрядчика к
Заказчику с момента передачи Объекта (либо его части) по акту Заказчику. До
момента перехода права собственности Генеральный подрядчик несет все риски,
связанные с ними.
8. Производство
работ
8.1. Заказчик, Надзорная компания
совместно с Генеральным подрядчиком осуществляют контроль за
выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых
Генеральным подрядчиком материалов условиям настоящего Контракта и сметной
документации.
8.2. С момента начала работ и до их
завершения Генеральный подрядчик ведет общий и/или специальный журнал работ
(далее - журнал). Форма журнала должна соответствовать действующему Порядку
ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства.
В журнале отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с
производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генерального
подрядчика, Заказчика, Надзорной компании. Представитель Надзорной компании
вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Генеральным
подрядчиком работ.
8.3. Если представитель Надзорной
компании не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или
записями Генерального подрядчика в журнале работ, то он обязан изложить свое
замечание с указанием срока его устранения. Генеральный подрядчик в течение
указанного срока устраняет допущенные замечания, о чем делает отметку об исполнении в общем журнале работ.
Если Генеральный подрядчик не исправит
некачественно выполненные работы, Заказчик вправе за соответствующую плату
привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Генеральным
подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими
лицами, оплачиваются Генеральным подрядчиком.
8.4. Генеральный подрядчик гарантирует,
что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать
государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их
качество.
8.5. Генеральный подрядчик самостоятельно
организует производство работ на Объекте по утвержденному Заказчиком Графику
производства работ. Обеспечение общего порядка на Объекте является обязанностью
Генерального подрядчика.
8.6. Генеральный подрядчик информирует
Заказчика о готовности работ за 3 рабочих дня до начала их приемки.
8.7. Генеральный подрядчик осуществляет
уборку и содержание Объекта, вывоз строительного мусора в период выполнения
работ по настоящему Контракту.
9. Приемка работ
9.1. Для проверки
объема и качества работ Генеральный подрядчик поэтапно представляет Надзорной
компании акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (в 3 экземплярах), справку
о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (в 3 экземплярах), а так
же необходимую исполнительную документацию на выполненный объем работ (акты на
скрытые работы, сертификаты на оборудование и материалы и т.п.).
9.2. В течение 3 (трех) рабочих дней
после проверки объема и качества выполненных работ по этапу Надзорная компания
визирует представленные акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (в 3
экземплярах) или направляет Генеральному подрядчику мотивированный отказ.
9.3. В случае если Надзорной компанией
выявляются недостатки и дефекты по выполненной работе, в акте делается отметка
с указанием недостатков и сроков их исправления, после чего акт направляется
Генеральному подрядчику на доработку.
9.4. После проверки
Надзорной компанией объема и качества выполненных работ по этапу Генеральный
подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2
(в 3 экземплярах), с отметкой Надзорной компании, справку о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3 (в 3 экземплярах), счет (в 2
экземплярах), счет-фактуру (в 2 экземплярах).
9.5. Заказчик
рассматривает и подписывает в однодневный срок представленные Генеральным
подрядчиком акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (в 3 экземплярах) с
отметкой Надзорной компании, справку о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3 (в 3 экземплярах) и на основании выставленных счет-фактуры (в 2
экземплярах) и счета (в 2 экземплярах) осуществляет оплату выполненных работ на
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
9.6. Окончательная приемка выполненных
работ на Объекте осуществляется после исполнения Генеральным подрядчиком всех
своих обязательств по настоящему Контракту, при положительном результате
предварительных испытаний Объекта, всех его систем и оборудования.
9.7. Приемка результата выполненных работ
производится приемочной комиссией.
9.8. Генеральный подрядчик за 5 рабочих
дней до момента окончания работ на Объекте письменно извещает Заказчика и
Надзорную компанию о готовности к сдаче Объекта.
9.9. Генеральный подрядчик обязан по акту
приема-сдачи передать Заказчику всю исполнительную документацию на проведенные
работы (акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и
оборудование, др.) в 2 (двух) экземплярах с письменным подтверждением Надзорной
компанией в соответствии переданной документации фактически выполненным работам
в течение 5 (пяти) рабочих дней.
9.10. При возникновении между Заказчиком
и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их
причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию
любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет
Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком условий настоящего Контракта или
причинной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными
недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
Сторонами - обе Стороны.
10. Гарантийные
обязательства
10.1. Гарантии качества распространяются
на все работы, выполненные Генеральным подрядчиком по настоящему Контракту.
10.2. Генеральный подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии
со сметной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами,
СанПиНами;
- выполнение всех работ в полном объеме и
в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;
- своевременное устранение недостатков и
дефектов, выявленных при приемке работ;
- устранение за свой счет допущенных при
производстве работ по его вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного
срока, в сроки согласованные с Заказчиком.
10.3. Генеральный подрядчик несет
ответственность за качество выполненных им работ, согласно техническому
заданию, в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты
подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ. Гарантия
качества распространяется на весь объем работ, включая применяемые строительные
материалы, оборудование и инженерные системы, выполненные Генеральным
подрядчиком по настоящему Контракту.
10.4. Если в период гарантийного срока
при эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и дефекты, препятствующие
нормальной его эксплуатации, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за
свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта,
фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения
Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2
рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок
в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и
дефектов.
10.5. В случае
получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков
и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 календарных дней со
дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не
получено письменного отказа от устранения недостатков и дефектов, либо
уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих недостатков и
дефектов, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков и дефектов
другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального
подрядчика.
11. Обеспечение
исполнения Контракта
11.1. Обеспечение
исполнения настоящего Контракта представляется Генеральным подрядчиком на сумму
__________ (_____________________) рублей, что составляет __% от начальной
(максимальной) цены Контракта в форме безотзывной банковской гарантии, выданной
банком или иной кредитной организацией или Контракта поручительства, или путем
передачи Муниципальному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита), в размере обеспечения Контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту распространяется на срок выполнения работ по настоящему
Контракту.
11.2. В случае если по
каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Генеральным подрядчиком его обязательств по настоящему Контракту,
Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение настоящего Контракта на тех же условиях
и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе настоящего Контракта.
11.3. Уплата Генеральным подрядчиком
неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от
исполнения обязательств по настоящему Контракту.
12. Ответственность
Сторон
12.1. За неисполнение либо ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. В случае неисполнения Генеральным
подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный
подрядчик обязан уплатить Заказчику:
- за нарушение срока окончания работ по
этапу по вине Генерального подрядчика на срок более 15 дней - неустойку в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости
незаконченных в срок работ;
- за
несвоевременное освобождение территории Заказчика от принадлежащего
Генеральному подрядчику и/или его субподрядчикам имущества и временных
сооружений - неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки от стоимости работ, указанной в п. 3.1
настоящего Контракта;
- за задержку устранения недостатков и
дефектов в работе, выявленных при сдаче-приемке работ - неустойку в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день,
просрочки от стоимости работ в которых необходимо устранить недостатки.
12.3. Генеральный подрядчик освобождается
от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
12.4. Генеральный подрядчик несет
имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиками.
12.5. Генеральный подрядчик несет
имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам в процессе
исполнения настоящего Контракта.
12.6. В случае просрочки исполнения
Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Генподрядчик вправе
потребовать неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
12.7. Генеральный подрядчик не несет
ответственности за качество рабочей документации, передаваемой Заказчиком.
12.8. Взыскание неустоек не освобождает
Стороны от исполнения возложенных на них обязательств по настоящему Контракту.
13. Расторжение
Контракта
13.1. Расторжение Контракта допускается
исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
13.2. При расторжении настоящего
Контракта по обоюдному решению Сторон незавершенные работы передаются
Заказчику, который оплачивает Генеральному подрядчику стоимость выполненных
работ в объеме, определенном ими совместно, включая работы по консервации
Объекта.
13.3. Сторона, решившая расторгнуть
настоящий Контракт согласно положениям настоящей статьи, не позднее, чем за 14
рабочих дней до расторжения настоящего Контракта направляет письменное
уведомление другой Стороне.
13.4. В случае несогласия о расторжении
одной из Сторон, настоящий Контракт расторгается в установленном действующим
законодательством порядке.
13.5. При расторжении настоящего
Контракта по любым основаниям Генеральный подрядчик должен представить
Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения своих
обязательств, освободить строительную площадку, а также обеспечить передачу
Объекта Заказчику.
14. Обстоятельства
непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту из-за действия обстоятельств непреодолимой силы,
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
14.2. Обстоятельствами непреодолимой силы
признаются следующие события:
- военные действия;
- гражданские
волнения;
- стихийные
бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;
- приостановление, прекращение
(отсутствие) финансирования работ по настоящему Контракту в связи с изменениями
законодательства и (или) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
14.3. Сторона, подвергавшаяся действию
обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти календарных дней
уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы и предоставить надлежащее
доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим
доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут
служить заключения соответствующих компетентных государственных органов.
14.4. Сторона, своевременно не сообщившая
о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
14.5. Выполнение обязательств по
настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют данные обстоятельства и их последствия.
14.6. По прекращении действия
обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления
известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна
указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему
Контракту.
Если Сторона не направит или
несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой
Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
14.7. В случае невозможности полного или
частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 14.2 настоящего Контракта,
длящихся более 3 месяцев с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью
или частично без обязательств по возмещению убытков.
14.8. Все уведомления и извещения, необходимые
в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме.
15. Порядок
урегулирования споров
15.1. Все споры и разногласия, возникшие
в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или
признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров,
а достигнутые Контрактенности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.
15.2. В случае недостижения взаимного
согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.
15.3. До передачи спора на разрешение
Арбитражного суда Московской области Стороны примут меры к его урегулированию в
претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ в срок не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
16. Порядок
осуществления контроля за исполнением
настоящего Контракта
16.1. Результаты контроля
за исполнением настоящего Контракта отражаются в Отчетах, составленных
Надзорной компанией. Отчеты являются обязательными документами, как для
Заказчика, так и для Генподрядчика.
16.2. Замечания, отраженные в Отчете
Надзорной компании должны быть исправлены в минимальные разумные сроки. Данные
исправления будут отражены Надзорной компанией в следующем отчетном периоде.
17. Срок действия
настоящего Контракта и порядок внесения
в него изменений и дополнений
17.1. Срок действия настоящего Контракта
устанавливается с момента подписания его Сторонами и действует до __________ г.
17.2. В настоящий Контракт по письменному
соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к настоящему Контракту.
18. Прочие условия
18.1. Во всем остальном, что не
предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
18.2. Настоящий Контракт составлен в
электронной форме и, по соглашению Сторон, в письменной форме в 4-х
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 3 экземпляра - для Заказчика,
1 экземпляр - для Генерального подрядчика.
18.3. Все приложения являются
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
18.4. Приложения к Контракту, являющиеся
его неотъемлемой частью:
Приложение N 1 - Техническое задание;
Приложение N 2 - Календарный план;
Приложение N 3 - Локальная смета.
19. Адреса,
банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Генподрядчик _____________
Тел.______________________
Юр. адрес:________________
Р/с
______________________
К/с ______________________
БИК ______________________
ИНН ______________________
КПП ______________________
ОКПО _____________________
Заказчик
Генподрядчик
________________________
________________________ ________________________
"__" ___________ 2011 г. "__" ____________ 2011 г.
Приложение N 3
к приказу
Министерства здравоохранения
Московской области
от 21 июня 2011 г. N 505
ПОРЯДОК
ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПОДРЯДЧИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
1. В течение пяти дней
со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору
электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также
подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об
обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено
требование обеспечения исполнения контракта, а также локальную смету,
составленную на основании предложения цены участника аукциона и в
соответствии с МДС 81-35.2004 и МДС 13-14.2000.
2. В течение одного
часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона
в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта,
подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем
через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола,
указанного в части 8 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005
года N 94-ФЗ, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный
проект контракта, локальную смету, составленную на основании предложения цены
участника аукциона и в соответствии с МДС 81-35.2004 и МДС 13-14.2000, и документ
об обеспечении исполнения контракта.
3. Заказчик в течение
трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта,
локальной сметы, составленной на основании предложения цены участника аукциона
и в соответствии с МДС 81-35.2004 и МДС 13-14.2000 и, если заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об
обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет
оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика или, в
случае несоответствия локальной сметы, требованиям МДС 81-35.2004 и МДС
13-14.2000, отказ от подписания контракта с указанием причин отказа,
подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика.
4. В случае отказа Заказчика от
подписания контракта Заказчик имеет право заключить контракт с участником
Аукциона, занявшим 2-ое место или, согласно ранжированию оператором электронной
площадки, с участником размещения заказа, удовлетворяющим требованиям
документации об аукционе и Федеральному закону от 21.07.2005 года N 94-ФЗ.
Приложение N 4
к приказу
Министерства здравоохранения
Московской области
от 21 июня 2011 г. N 505
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА
ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В состав технического задания должны
включаться:
1. Дефектная ведомость по форме:
|
N
п/п
|
Наименование
работ
|
Единица
измерения
|
Объем
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Требования к используемым материалам и
оборудованию по форме (заполняет заказчик):
|
N
п/п
|
Наименование
материала
|
Основные
характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Требования к использованию
материалов, устанавливаемые для участника аукциона (указывается в аукционной
документации)
Используемые материалы должны быть новые,
не бывшие в использовании, не после ремонта. Материалы по своим характеристикам
должны соответствовать или превосходить технические параметры. Каждая единица
товара (материал), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть
представлена с описанием, с указанием производителя и полного наименования.
Указываются все материалы, которые будут использоваться, их технические
характеристики, наименование, марка, название и страна-производитель.
3. График производства работ на
проведение капитального ремонта по каждому подобъекту
4. Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта
формируется как арифметическая сумма локальных сметных расчетов, выполненных
согласно МДС 81-35.2004, на каждый подобъект юридического лица.
Показатели площадей и стоимости
капитального ремонта должны соответствовать указанным в подпрограмме значениям
по каждому подобъекту.